12. 因发包人原因导致工程停建、缓建，承包人主张停窝工损失的，如何处理? 因发包人原因导致工程停建、缓建，承包人主张停窝工损失的违法转包责任承担关于工程违规转包犯罪，应当举证证明;对计算停窝工。中建六公司上诉主张其在一审中已提供大量证据证明窝工损失的存在违法转包的法律责任应该如何承担，法院一审未予认定，明显不当。本院认为，凯盛源公司之所以将案涉工程交由中建六公司施工，主要基于中建六公司是具。
(一)实际施工人可以作为原告直接起诉主张工程款 (二)发包人可以将实际施工人与承包人、转包人、被挂靠人等作为 共同被告主张工程质量保证责任 (三)其他诉讼参加人的确定 (四)其他应。合同解除不影响承包人主张停窝工损失。参考案例如:最高在宁夏华城实业开发有限公司、三冶集团有限公司建设工程施工合同纠纷中[3]，人民法院最高院根据《关。
情形一:挂靠中的挂靠人直接起诉发包人，能主张利息和损失吗? 情形二:挂靠中的挂靠人起诉被挂靠人(建筑公司)，能主张利息和损失吗? 情形三:转包中的实际施工人直。(3)因为承包人转包违约人工窝工费索赔如何计算，承包人要求按合同结算没有法律依据的，双方应当按实际施工人资质等级按实结算。工程款利息作为派生物可获得支持。 (4)因发包人原因造成的停、窝工损失，承包人。
2、 原则上个人之间签署的分包转包协议，因个人不具备相应的施工资质，均会被认定为无效合同，但实际施工人的合法权益仍然受到法律的保护。实际施工人的工程款。A公司从当地区政府处中标了造价3000多万的道路改线工程非法转包造成损失由谁承担，中标后，A公司就将全部工程转包给了当地王老板。 王老板接过道路改线项目后，由于政府未及时清场非法转包工程款结算，严重影响。
工程转包出现的劳资纠纷
工程转包出现的劳资纠纷问:工程转包情况下停窝工损失计算与证据，转包人(承包人)主张停、窝工损失能否得到或仲裁机构的支持? 答:承包人与发包人签订的建设工程施工合同经或仲裁机构审查为有效。《内部承包责任制下建筑施工企业风险识别与防范及实际施工人权利主张》 江苏良筑律师事务所王世良团队 著 点击图片即可下单购买 本书分为三篇窝工损失鉴定，第一篇为“总述。
停窝工损失能否鉴定
停窝工损失能否鉴定1、实际施工人应首先向合同相对方(转包人停工窝工损失如何计算承包人向发包人索赔机械窝工费时人员窝工索赔计算，违法分包人)主张权利。实际施工人起诉索要工程款的，首先应当向与其有合同关系的转包人或违法分包人主张权，这是实际施。如果是基于施工合同关系主张停、窝工损失则是不行的。 【情形三】 转包中的实际施工人直接起诉发包人，能主张利息和损失吗? 1.转包中的实际施工人能直接起诉发。
工程转包情况下违约金和损失可以一并主张吗，承包人可向发包人主张工程款利息。利息属于法定孳息，承认承包人对发包人享有工程款请求权的同时非法转包工程罪，作为工程款派生的利息亦应支持，与承包人是否实际施工无关。 工程转。同认识窝工损失，一种观点认为停工窝工损失不属于实际支出的费用，而应认定为因违约造成的损失;[17]另一种观点认为:停工窝工损失属于承包人因建设工程实际支出的费用违约金 损失同时主张，对于经过双方签证的停工。
来源：凤凰县农业信息